第48题:某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为()。
相似题目
-
某建设工程施工合同签订于2009年3月1日,合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日,后工程于2010年10月20日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在( )前行使。
-
某建设工程施工合同签订于2009年3月1日,合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日,后工程于2010年10月20日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
-
2010年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为2010年5月1日,竣工日期为2011年12月31日。2010年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期,于2010年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因,工程实际开工日为2010年5月10日。该工程保险开始生效日为()。
-
某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时; (4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为()。
-
某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为()。
-
某建设工程施工合同签订于2008年3月2日,合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
-
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,因此,该工程的竣工日期为( )。
-
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时; (4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天; 则该工程的实际竣工日期应为()。
-
某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日,实际竣工日期为2014年1月8日,竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付,承包人最迟应当在()以前向人民法院提起诉讼,行使承包人工程价款的优先受偿权。
-
某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工,由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
-
某建设工程施工合同约定工程开工,竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()以前行使
-
某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时; (4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天, 则该工程的实际竣工日期应为()。
-
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为( )。
-
某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,因此,该工程的竣工日期为()。
-
2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为2004年5月1日,竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期,于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为()。
-
某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期,在竣工验收前,施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议,后经有关部门鉴定后质量合格,鉴定使得工期推迟十天,后给工程于2011年7月5日竣工,则承包商应对工程未按时竣工承担责任
-
第388题:某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日,合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策,直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法,正确的是()。[2017真题]
-
第328题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期2018年5月10日,并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日,该建筑工程一切险责任起始日期为()。[2019真题]
-
第354题:林某等55人是某住宅小区的业主, 与甲施工单位签订了该住宅小区的施工合同, 合同中规定:该工程于2012年7月14日开工, 于2014年5月21日竣工。为更早住进小区, 林某等人要求甲单位不惜一切代价加快工程进度, 于2014年2月21日竣工。关于林某等人要求甲单位不惜一切代价加快工程进度的行为, 说法正确的是()。
-
某工程项目施工合同约定竣工日期为2019年6月30日,在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货,使工程延误至2019年7月30日竣工,但由于2019年7月1田起当地计价政策调整,导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法,正确的是()
-
某建设工程施工合同约定工程开工,竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
-
某施工单位与当地交通局签订了修建一条200km公路的建造合同,合同约定工程总造价为100 000万元,建设期为3年。该单位第1年修建了50 km,第2年修建了100km,第三年如期竣工,则第二年合同完工进度为(),第二年确认的合同收入为()万元
-
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为()